Contrato público Ajuste Direto Regime Geral BASE · 2025

Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de Execução da Empreitada de Ampliação e Adaptação de Edifício a Centro de Dia e SAD

Centro Pindelense Besolution-Engenharia Lda

Valor adjudicado7450,00 €
Preço base7450,00 €
Prazo de execução90 dias
Publicação17/12/2025
Portal BASE

Dados normalizados do registo público. Valores ausentes aparecem como —. Confirme decisões críticas na fonte oficial.

Assistente AI · contexto desta página

Compreender este contrato

Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de Execução da Empreitada de Ampliação e Adaptação de Edifício a Centro de Dia e SAD

Opcional: peça um resumo ou faça uma pergunta. Nenhuma análise é iniciada automaticamente.

Objeto e condições

Informação do contrato

Fiscalização da Obra e Coordenação de Segurança e Saúde durante a Execução da Obra para a empreitada de Execução da Empreitada de Ampliação e Adaptação de Edifício a Centro de Dia e SAD

Procedimento
Ajuste Direto Regime Geral
Tipo de contrato
Aquisição de serviços
Preço efetivo total
0,00 €
Base legal
Artigo 20.º, n.º 1, alínea d) do Código dos Contratos Públicos
Intervenientes

Quem contrata e quem fornece

Adjudicantes 1

Centro Pindelense

Adjudicante · NIF 504321552

Identificador da entidade504321552

Adjudicatários 1

Besolution-Engenharia Lda

Adjudicatário · NIF 507295951

Identificador da entidade507295951
Classificação e território

O que é contratado e onde

Categorias CPV

  • 71247000-1Supervisão de trabalhos de construção

Locais de execução

  • Portugal, Viseu, ViseuChave: loc_7fc1654d9d9a35bd
Proveniência

Fontes e referências

Consultar documentos oficiais
Identificadores e enquadramento do registo
ID BASE
12116685
ID do procedimento
8076644
Número do anúncio
—
Tipo de anúncio
—
ID INCM
—
Procedimento centralizado
Não
Ano da fonte
2025
Chave do registo
contract_1856ae4568b38c73